Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

Teza orzeczenia: Nie można więc obciążać odpowiedzialnością za niewyznaczenie terminu zawarcia umowy deweloperskiej pozwanego gdy powodowie z tożsamego obowiązku co obowiązek obciążający pozwanego nie wywiązali się.

sygn. akt IX C 1020/18 UZASADNIENIE B. C. i P. C. wnieśli przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w W. pozew o zapłatę kwoty 10.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 20 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Żądanie powodów dotyczyło zapłaty kary umownej tytułem niewyznaczenia przez pozwanego terminu zawarcia umowy deweloperskiej. Vide: pozew k. 3-5; pismo procesowe z 21 sierpnia 2

Teza orzeczenia: (...) w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży pojazdu, na aktualnego posiadacza przechodzą obowiązki i prawa poprzedniego posiadacza pojazdu wynikające z zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Sygn. akt IX C 823/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mejka Protokolant: Paweł Zajda po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko T. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt IX C 823/18 ZARZĄDZENIE 1 odnotować i z

Teza orzeczenia: (...) w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży pojazdu, na aktualnego posiadacza przechodzą obowiązki i prawa poprzedniego posiadacza pojazdu wynikające z zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Sygn. akt IX C 823/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 2 lutego 2018 roku powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasadzenie od pozwanego T. D. kwoty 574,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazano, że na żądaną kwotę składają się: kwota wierzytelności nabytych od (...) S.A. w wysokości 495 zł oraz kwota odsetek naliczonych od dnia następn

Teza orzeczenia: (...) podstawą do rozłożenia należności na raty jest „szczególnie uzasadniony wypadek” – wiązany w szczególności z sytuacją osobistą lub majątkową dłużnika, tak trudną, że znacznie utrudniającą mu spłatę zobowiązania w terminie podstawowym.

Sygn. akt IX C 1091/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 18 kwietnia 2018 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. wystąpiła przeciwko pozwanemu P. K. zasądzenie kwoty 13.918,94 zł wraz z: odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 12.015,55 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1.903,39 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty o

Teza orzeczenia: "(...) Wskazać należy, iż to biegli jako specjaliści w swojej dziedzinie wypowiadają się w konkretnej materii mając za podstawę fachową wiedzę oraz doświadczenie. W ocenie Sądu zarzuty powódki do opinii biegłych ortopedów stanowią w istocie wyraz braku akceptacji dla niekorzystnych dla odwołującej wniosków w nich zawartych. Nie sposób zgodzić (...)

Sygn. akt VI U 1167/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2022r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Witkowska Protokolant: Stażysta Dominika Goitowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o świadczenie rehabilitacyjne z odwołania od decyzji z dnia 5 wrześ

Teza orzeczenia: "(…) za szkodę nie można a priori uznać równowartości przedmiotu dzieła - pozostawionego u wykonawcy wobec odmowy jego przyjęcia przez zamawiającego."

sygn. akt IX C 1215/18 UZASADNIENIE M. G. wystąpił o zasądzenie od T. S. kwoty 36.131 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Żądanie powoda zostało zgłoszone tytułem odstąpienia od umowy o dzieło. Na dochodzoną kwotę składały się: zaliczka w wysokości 14.500 zł uiszczona pozwanemu z tytułu nabycia części

Teza orzeczenia: Uznanie powództwa powinno być - jak każda czynność procesowa - wyraźne oraz jednoznacznie określone i nienasuwające wątpliwości co do swej treści oraz zakresu, w jakim pozwany uznał żądanie pozwu.

Sygn. akt IX C 1131/18 UZASADNIENIE W dniu 16 października 2017 roku powód B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. wniósł przeciwko pozwanej A. F. pozew o zapłatę kwoty 2.273,14 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości 14 % w skali roku, jednak w wysokości nie większej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proc

Teza orzeczenia: (...) roszczenie powoda tytułem opłaty abonamentowej miało charakter roszczenia okresowego, wymagalnego wraz z upływem terminu płatności każdej z opłat należnych do zapłaty co miesiąc. Zatem roszczenie o dopłatę różnicy pomiędzy kwotą należną zgodnie z postanowieniami umowy a kwotą uiszczoną stawało się wymagalne wraz z upływem terminu (...)

sygn. akt IX C 1786/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 14 marca 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mejka Protokolant: Paweł Zajda po rozpoznaniu 7 marca 2019 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko G. O. o zapłatę I. od pozwanego G. O. na rzecz powoda J. K. kwotę 71 zł (siedemdziesiąt jeden złotych) wraz z odsetkami: - od kwoty 61 (sześćdziesiąt jeden złotych) od 17 października 2015 roku do dnia za